📝 Договор подряда на изготовление и монтаж ограждения

ДОГОВОР ПОДРЯДА № ________

на изготовление и монтаж ограждения

г. Хабаровск ________

ООО «Ограда ДВ», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Мельникова Андрея Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________ ________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется своими силами и из своих материалов изготовить и смонтировать ограждение: ________ (далее — «Ограждение»), а Заказчик обязуется принять и оплатить работы.

1.2. Объём, материалы, высота и схема Ограждения определяются сметой (Приложение № 1) и схемой участка (Приложение № 2).

1.3. Место выполнения работ — участок Заказчика, указанный в Приложении № 2.

2. Стоимость и порядок оплаты

2.1. Стоимость работ с материалами составляет ________ (________) и является твёрдой, если Заказчик не изменил объём работ.

2.2. Аванс 30 % на закупку металла — в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания договора.

2.3. Окончательный расчёт — в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания акта о приёмке выполненных работ.

3. Сроки выполнения

3.1. Начало работ — в течение 5 (пяти) рабочих дней после поступления аванса; срок выполнения — ________.

3.2. Срок продлевается на время задержки аванса, неготовности участка (подъезд, разметка границ, отсутствие подземных коммуникаций в зоне бурения) и на дни с температурой ниже −25 °C.

4. Обязанности сторон

4.1. Подрядчик выполняет работы в соответствии со сметой и строительными нормами, вывозит строительный мусор, ведёт фотоотчёт по этапам.

4.2. Заказчик обеспечивает подъезд техники, указывает границы участка и места прохождения подземных коммуникаций, назначает представителя для приёмки.

4.3. Скрытые работы (бетонирование столбов, сваи) Подрядчик предъявляет Заказчику до закрытия; при неявке представителя — фиксирует на фото с привязкой к дате.

5. Приёмка работ

5.1. По окончании работ Подрядчик передаёт акт о приёмке, фотоотчёт и исполнительную схему.

5.2. Заказчик в течение 3 (трёх) рабочих дней подписывает акт или направляет мотивированный отказ с перечнем недостатков.

6. Гарантия

6.1. Гарантийный срок на конструкции и монтаж — 3 (три) года с даты подписания акта; на автоматику ворот — по гарантии производителя.

6.2. Гарантия не распространяется на повреждения техникой, подвижки грунта на участках, не указанных Заказчиком, и самостоятельные переделки.

7. Ответственность

7.1. За просрочку окончания работ — неустойка 0,1 % от стоимости невыполненных работ за день, но не более 10 %.

7.2. За просрочку оплаты — неустойка 0,1 % от неоплаченной суммы за день, но не более 10 %.

7.3. Споры решаются переговорами, претензионный срок — 10 (десять) рабочих дней, далее — в Арбитражном суде Хабаровского края.

8. Реквизиты и подписи сторон

ПОДРЯДЧИК

ООО «Ограда ДВ»

Адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Промышленная, д. 7

ИНН 2700000001, КПП 270001001, ОГРН 1222700000001

р/с 40702810000000000001 в ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

к/с 30101810600000000608, БИК 040813608

тел. +7 (4212) 00-00-00, zakaz@ograda-dv.example

Генеральный директор ______ (подпись и печать)

ЗАКАЗЧИК

________

Контрагент ______ (подпись)